工程没按时完工，能要赔偿吗？

通常可以，但能否成功获得赔偿以及能获得多少赔偿，取决于合同约定和法律规定。

第一步：看合同（最重要的依据）

1.是否有明确的竣工日期和工期？

2.是否有“工期延误违约金”条款？

约定形式：通常是“每延误一天，向发包方支付合同总价款XX‰的违约金”。

上限：注意合同是否规定了违约金的上限（例如，总额不超过合同总价的5%）。中国法律对过高的违约金有调整规定，但合同约定是首要依据。

3.是否有关于“顺延工期”的约定？

合同中通常会列出可以顺延工期的情况（如：发包方变更设计、未及时提供施工条件、自然灾害、政府行为等）。如果延误是这些原因造成的，承包商可能不承担责任。

4.索赔程序是如何规定的？

合同通常会约定，索赔方必须在规定时间内（如延误发生后28天内）提交正式的书面索赔通知和相关证据，逾期可能被视为放弃索赔权利。这是非常关键的程序性要求！

第二步：分析延误原因和责任方

谁导致了延误，决定了谁承担赔偿责任。

1.因承包方（施工方）原因导致的延误：这是最常见的情况。例如：施工组织不力、人力材料不足、质量问题返工等。此时，发包方（业主）有权依据合同向承包方索赔。

2.因发包方（业主）原因导致的延误：例如：延迟提供图纸、未及时支付工程款、变更设计、未办妥施工许可证等。此时，承包方不仅可以要求顺延工期，还可能有权向发包方索赔停工损失、管理费用等。

3.因第三方或不可抗力导致的延误：例如：极端天气、政府重大活动、突发公共事件、其他相邻方干扰等。此类情况通常可顺延工期，但一般不能直接索赔损失，除非合同另有约定。

第三步：收集和准备证据

无论协商还是诉讼，证据是核心。请系统性地收集以下材料：

1.合同文件及其所有附件、补充协议。

2.工期延误的证据：施工日志、监理日志、会议纪要、往来函件（邮件、信函、工作联系单）、现场照片/视频。这些证据要能证明延误的天数。

3.损失计算的证据：

合同违约金：按合同条款计算。

实际损失：如因延误导致的额外租赁费、管理费用、向第三方支付的违约金、预期收益损失等。需要合同、发票、支付凭证等支持。

索赔程序履行的证据：您按照合同要求发送的书面索赔通知、会议记录等。

第四步：采取行动

1.正式发函：首先向责任方（通常是承包方）发出正式的书面函件，明确指出延误事实、天数、合同依据、索赔金额和支付期限。这是启动正式解决程序的第一步。

2.协商谈判：大多数工程纠纷通过协商解决。可以就赔偿金额进行谈判，寻求一个双方都能接受的折中方案。

3.第三方调解：如果协商不成，可邀请行业主管部门、监理单位或第三方专业机构进行调解。

4.法律诉讼或仲裁：这是最后途径。根据合同约定的争议解决方式（仲裁或法院诉讼），向有管辖权的机构提起诉讼，主张您的权利。

在复杂的工程合同纠纷中，专业的法律支持至关重要。广东豪航律师团队在建设工程领域拥有丰富经验，可为您提供从合同审查、证据固定、索赔谈判到诉讼仲裁的全流程服务，如果你有相关的法律问题，可通过官方渠道联系我们。