业主没按时付进度款，施工方能停工吗？

可以，但有严格的前提条件。​施工方不能一到期就停工，必须先履行“催告”义务；只有在催告后业主仍逾期不付款的情况下，施工方才有权暂停施工，且需注意保留证据、控制风险。

一、法律依据：先“催告”，后“停工”

依据《民法典》第527条（不安抗辩权）和第803条（发包人未按约定支付价款的责任）：

1.承包人应先催告​

进度款到期后，施工方应书面催告发包人在合理期限内支付；

合理期限一般为7–14天（合同有约定的按合同，没约定的按交易习惯）。

2.催告后仍不支付的，方可停工​

催告期满，业主仍未足额支付进度款的，承包人才有权：

暂停相应部分的施工；

并要求发包人承担逾期付款违约金、停工损失等。

若未经催告直接停工，施工方反而可能因“擅自停工”被认定为违约。

二、哪些情况要慎用“停工”？

以下情形若贸然停工，风险较大：

1.政府重点项目、民生工程​

可能涉及公共利益，法院和仲裁机构对停工权行使会更谨慎。

2.合同中明确禁止停工或限制条款​

如约定“不得以任何理由停工，否则视为违约”，虽有争议，但在实务中会增加诉讼风险。

3.已接近完工、拖欠金额较小​

为追讨少量进度款停工，可能造成“得不偿失”（违约金、工期罚款等）。