发包方逾期付进度款，施工方可否主张利息？

一、计息标准

1.合同有约定计息标准：按合同约定；但约定过高，发包人可请求法院调低。

2.合同未约定利息：按全国银行间同业拆借中心公布的LPR计息（2019‑08‑20之前按同期银行贷款利率）。

区分：垫资施工，合同没写垫资利息，则不能主张利息；欠付进度款属于发包人拖欠工程价款，不是垫资，无约定也必须给利息。

二、利息起算时间

利息从应付进度款之日起算：

1.按合同约定：比如“监理审核进度款后14天内发包人付款”，到期未付，次日即开始算利息，不等到竣工、不等到结算。

2.前提：进度款对应的节点已完成，已提交进度申报、监理/发包人完成审核；

实务风险：发包人以“未审核、未确认工程量”拒付。若承包人已报送进度资料，发包人拖延审核，多数判例支持以合同约定付款节点作为利息起算点。

⚠️注意：

利息、违约金不属于建设工程优先受偿权范围，只能向发包人普通追偿，不能就工程折价、拍卖优先受偿。

三、利息与逾期付款违约金，能不能同时主张？

1.合同明确约定既付利息又付违约金：可以一并主张；但总额明显高于实际资金损失，发包人有权请求法院调减。

2.合同只约定违约金，没有约定利息：广东多数法院一般择一支持，不双重计算；除非施工方可以举证证明实际损失大于违约金金额。

3.合同只约定利息，没有违约金：直接按利息标准主张即可。

四、常见抗辩及应对

抗辩1：合同没有写逾期要付利息，所以不用给利息

反驳：进度款欠付利息属于法定孳息，不以合同约定为前提，依据司法解释直接主张。

抗辩2：工程还没竣工结算，进度款不该计息

反驳：进度款是按施工节点单独付款义务，付款期限独立于竣工结算，逾期即应当计息，不需要等到最终结算。

抗辩3：质量有问题、工期延误，拒付进度款、拒付利息

区分：确有质量问题，可对应扣减对应部分工程款；但不能直接全部拒付进度款，其余逾期部分仍然计算利息；工期违约属于发包人另案反诉范围，不能直接抵销逾期付款利息。

抗辩4：合同无效，利息不应当支持

实务裁判：工程质量合格，合同无效，依然参照合同约定进度付款时间计付利息；质量不合格，无权主张工程款及利息。

五、实操诉讼/仲裁要点

1.证据准备：进度申报资料、监理审核文件、工程量确认单、合同进度付款节点条款，证明应付进度款时间、金额；

2.诉讼请求写法示例：

判令发包人向承包人支付欠付工程进度款XX元，并支付逾期付款利息，以XX元为基数，自XXXX年XX月XX日（应付进度款次日）起按LPR计算至实际清偿之日止。

3.起诉时，把每一笔逾期进度款，单独列明起算时间；不要笼统从起诉之日起算，避免少算利息。

六、容易踩坑误区

误区1：只有竣工结算后的尾款才能算利息，进度款不能算利息。

错，节点进度款逾期即可起息。

误区2：垫资和欠付进度款规则一样，没约定就不能要利息。

错：垫资无约定不计息；欠付工程款（进度款、尾款）无约定也要按LPR计息。

误区3：利息可以一并享受工程价款优先受偿。

错：利息不属于优先受偿范围，只能普通债权受偿。